中央空调安装协议书_中央空调安装协议书怎么写

中央空调安装协议书_中央空调安装协议书怎么写

       大家好，今天我将为大家详细介绍中央空调安装协议书的问题。为了更好地呈现这个问题，我将相关资料进行了整理，现在就让我们一起来看看吧。

1.空调安装安全承诺书

2.空调安装维修合同求一份？

3.上海市家用中央空调系统安装协议

空调安装安全承诺书

       有关空调安装安全承诺书1

       　致：四川省巴中运输（集团）有限公司 四川思成工程项目管理有限公司

       　我公司本着对建设单位及所承接工程认真负责的态度，对平昌客运中心中央空调安装工程项目，庄重地作出以下承诺：

       　一、我公司承诺所承接的工程均以优良工程完成；

       　二、我公司承诺所承接的工程均能按建设单位提出的合理工期完成；对甲方或监理公司提出的整改意见，我公司保证在二个工作日内派人到现场进行整改。

       　三、我公司承诺对所承接的工程安全负责，施工中做好安全防护措施，确保施工中无任何安全事故发生，在安装施工过程中发生的自身原因导致的安全事故与上述两公司无关系，上述两公司不承担任何责任；

       　四、我公司承诺做到文明施工，规范施工行为；

       　五、我公司承诺派专人(技术员)驻贵司工程施工现场，投入足够的施工单位，另可根据具体进度要求加派施工队伍；

       　六、在履行合同行为中，如违背以上承诺，我公司原接受贵司的处罚。

       　承诺人：平昌电子有限责任公司

       　20xx-11-2

有关空调安装安全承诺书2

       　尊敬的业主朋友：

       　为了规范、统一小区内空调安装，杜绝空调安装不当造成的人身伤害、财产损失事故，服务中心提示您注意如下事项：

       　1、委托具有高空作业资质的人员安装空调；

       　2、安装空调时须采取包括但不限于佩戴安全保护绳、安全帽、穿胶鞋等安全防护措施；

       　3、在物业服务中心指定的位置摆放空调外机；

       　4、空调安装完毕须固定室外机和空调位百叶窗；

       　5、空调排水管须接入专用的冷凝水排水管内；

       　6、需改动空调孔位置必须向物业中心提交申请，通过审批流程后方可进行施工；

       　7、进行施工安装时不得损坏建筑本体外立面。

       　空调安装除应注意以上事项外，还应满足其他一切安装空调所要达到的安全、质量等要求。

       　我已阅读上述提示并承诺按照上述要求安装空调并自行承担因空调安装不当导致的人身、财产损害赔偿责任。

       　栋 室业主： 空调安装人员 ： 年 月 日

       　本提示一式两份，业主及服务中心各执一份

有关空调安装安全承诺书3

       　甲方：

       　乙方：

       　为了保证 空调安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

       　第一条 甲方安全责任

       　甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为 （口头教育后。甲方无相关安全责任），其教育的.主要内容为与安装有关联的安全注意事项。

       　第二条 乙方安全责任

       　1．安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。

       　2．后期外机设备发生坠落（6年之内）造成事故的，由乙方负全部责任。

       　3．乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。

       　4．乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

       　5．乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。

       　6．乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

       　7．乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

       　8．乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。

       　9．乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

       　10．乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。

       　11．乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。

       　12．乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。

       　13．乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。

       　第三条 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

       　甲方（签字）： 乙方（签字）：

       　地址： 地址：

       　委托代理人： 委托代理人：

       　电话： 电话：

       　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

有关空调安装安全承诺书4

       　甲方：

       　乙方： 为了搞好山东能源新矿集团第二招待所楼顶发光字安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

       　第一条 甲方安全责任

       　甲方在乙方进行发光字安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。

       　第二条 乙方安全责任

       　1、乙方自备发光字安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、安全帽、面罩等劳动保护用品。

       　2、乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家和北京市相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

       　3、乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

       　4、乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

       　5、乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。

       　6、乙方要做好成品保护工作，不得污染和损坏原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

       　7、乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁安装作业。

       　8、乙方要确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。

       　9、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。

       　10、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到活完场地清。

       　11、乙方进入甲方单位大门后严禁吸烟，每发现一次每人罚款500元。

       　12、乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行罚款。

       　第三条 价款与质保

       　1、发光字为吸塑亚克力，每平方450元，含镀锌角铁支架、安装、电源线、时控开关、漏电保护器、防水配电箱等所有配套物品。

       　2、所安装物品质保期为两年，质保期内乙方将无偿提供免费维修服务，乙方在接到甲方报修电话4小时内必须到场维修处理，否则

       　第四条 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

       　甲方： 乙方：

       　年 月 日 年 月 日 甲方有权委托其他施工队维修，维修费有乙方支付。

有关空调安装安全承诺书5

       　我公司本着对建设单位及所承接工程认真负责的态度，对贵司招标活动所提出的工程项

       　目，庄重地作出以下承诺：

       　一、我公司承诺所承接的工程均以优良工程完成；

       　二、我公司承诺所承接的工程均能按建设单位提出的合理工期完成，按公司及建委有关

       　规定编制及提交竣工文件；对甲方或监理公司提出的整改意见，我公司保证在二个工作

       　日内派人到现场进行整改。

       　三、我公司承诺对所承接的工程安全负责，施工中做好安全防护措施，确保施工中无任

       　何安全事故发生；

       　四、我公司承诺做到文明施工，规范施工行为；

       　五、我公司承诺派专人(技术员)驻贵司工程施工现场，投入足够的施工单位，另可根据

       　具体进度要求加派施工队伍；

       　六、在履行合同行为中，如违背以上承诺，我公司将无条件接受建设单位的处罚。

       　承诺人：黑龙江宏盛消防设施工程有限公司

空调安装维修合同求一份？

       　随着法律知识的普及，能够利用到合同的场合越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是我精心整理的安装合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

安装合同 1

       　甲方：（以下简称甲方）

       　乙方：（以下简称乙方）XXX工程有限公司

       　经甲乙双方协商，甲方同意乙方承包 的中央空调工程设计、供应及安装工程，为明确双方权利、义务关系，现甲乙双方本着平等互利，协商一致的原则，并依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，特制定如下条款，望双方共同遵守，严格执行。

       　1、工程概况

       　1-1、工程项目名称：

       　1-2、工程地点：

       　1-3、质量要求：空调设备、安装工程质量及施工要求均达到国家标准、规范，且验收合格；保证冬季室内温度可保持18-24摄氏度、夏季室内温度可保持22-28度。

       　1-4、合同工期：20XX年X月X日

       　2、合同范围

       　承包方式：乙方包工包料。

       　承包范围：中央空调系统系统的施工图纸设计、设备供应及安装包括：施工图纸的设计，中央空调的设备、材料供应、安装、系统调试、检测实验、验收、因质量问题引起的维修与更换、技术指导、培训及售后服务、保修、图纸深化设计与其他专业队伍的配合施工等。

       　售后承诺：

       　本工程所有设备及所有辅材从签定合同之日起免费保修维护五年，设备使用寿命期内提供维护服务。设备保修期内，由乙方负责所发生维修费用。设备保修期后在运行中发生故障，乙方接通知后在8小时之内上门服务，在产品保修期之外的维修配件，乙方按公司统一收费标准向甲方收取。

       　3、工程要求

       　3-1、乙方应根据甲方所提供的施工图纸进行中央空调系统的设计、购置和安装。

       　3-2、乙方严格按照设计要求及《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的要求和规范进行施工。

       　3-3、乙方接受甲方和现场监理的指挥和监督。

       　3-4、施工组织设计可操作性强、工期合理经济。

       　3-5、乙方负责竣工资料的编制并交给甲方资料室验收，不合格者必须无条件重做。

       　4、合同价款

       　4-1、合同价款（以下范围）：

       　本合同价款为固定总价，总价款为人民币68万XX元。

       　本合同价款中包括：设备费、主材、各种施工所需的所有辅材费（包括运至施工现场并保管的全部费用）、安装费、现场内材料二次搬运费及配合现场其他施工单位发生的费用。

       　4-2、设备费、主材：见附表。

       　5、图纸

       　5-1、乙方向甲方提供图纸的日期和套数：合同生效时提供三套符合甲方设计要求的图纸。

       　6、项目经理

       　6-1、甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目代表为：XXX，代表甲方履行本合同，负责施工现场的指挥、协调，涉及合同权利义务实质内容变更及工程结算文件，需甲方盖章后方能生效。

       　6-2、乙方委派的担任本工地履行本合同的项目经理为：曹同铭，全权代表乙方履行本合同，全面负责本合同执行中的有关技术、劳务作业进度、现场管理、质量检验、安全生产、合同结算及受领合同价款等方面工作。

       　7、承包方式

       　7-1、本工程采用包材料、包运输、包安装、包辅料、包质量、包工期、包安全的总价及单价包干形式的承包方式。属乙方自行采购用于本工程的材料及设备需向甲方报审，检验合格后方可使用。

       　7-2、乙方在签订本合同前已考察并熟悉图纸和现场内外的所有情况，在施工中因乙方原因造成对甲方任何形式的损失，均由乙方负责。

       　7-3、本工程的洽商、变更文件必须经甲、乙及现场监理三方代表签字、盖章后生效。

       　8、工程价款的结算与支付

       　8-A、乙方与甲方约定按下列方法支付：

       　本工程按工程进度分五次结合施工进度完成情况给予支付合同价款：

       　8-A-1、签订本合同3日内，甲方预付乙方合同价款的30%: 元；乙方向甲方出据同等金额的 收据 。

       　8-A-2、人员、材料进场后施工两日内，甲方支付乙方合同价款的30%: 元；乙方向甲方出据同等金额的 收据 。

       　8-A-3、主机到场，甲方支付乙方合同价款的25%: 元；乙方向甲方出据同等金额的 收据 。

       　8-A-4、整体安装完毕，甲方支付乙方合同价款的10%: 元；乙方向甲方出据同等金额的 收据 。

       　8-A-5、剩余5%工程款为质量保证金，在工程竣工后1年内无质量问题付清。

       　8-B、本工程保修期为五年，结算价款的5%将作为保修金，在保修期（整体工程竣工验收合格之日起开始计算满1年）后1个月内付清。

       　9、工程质量

       　9-1、工程质量：按照《家用和类似用途空调器安装规范》（GB17790-2008）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2001）和《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB502010—2001）等规范的要求达到合格标准。

       　9-2、乙方应保证所用材料的质量达到设计要求，符合技术规范。

       　9-3、到场构件，由于乙方深化设计或制作等错误造成的质量问题，导致安装时无法安装，无论甲方是否验收，给甲方带来的经济损失由乙方承担。

       　9-4、乙方必须保证工程满足本合同规定的质量要求，如有违约，其返工所需一切费用及因此而延误工期造成的损失均由乙方负责。

       　9-5、乙方必须对其承担的全部工程质量负责，施工中须有完整的质量保证体系，严格按照国家及市属的质检标准进行过程的质量检验与控制。

       　9-6、分项工程一次性验收合格率100%，并满足甲方技术交底中的要求。

       　9-7、设备安装工程具备单机无负荷调试条件，乙方组织调试，并在调试车前48小时以书面形式通知甲方代表，通知包调试内容、时间、地点。乙方准备调试记录，甲方根据乙方要求提供必要条件，调试合格，工程师在试车记录上签字。

       　10、工期要求

       　10-1、合同工期：我方积极配合土建施工工作，做好空调安装预埋洞技术交底工作。待土建施工至具备我方工作条件时再确定工期，预计日历工期 天 。

       　10-2、整体施工进度须满足甲方总体进度计划要求，能随时突击完成局部关键部位的工程量。

       　10-3、甲方向乙方提供总进度计划图，乙方应认真阅读，并据此制定该专业工程进度计划表，交甲方审核后严格组织落实。

       　10-4、非甲乙双方原因引起的工期拖延和不可抗力因素造成的损失按有关规定执行。

       　11、甲方责任及义务

       　11-1、甲方义务协助乙方进行本工程合同约定所需的协调工作。

       　11-2、甲方提供的临电设施到二级配电箱合作指定位置，其余部分由乙方承担。

       　11-3、负责乙方与其它各工种的协调工作，及时向乙方提供工作面，并对乙方施工及管理进行监督。

       　11-4、按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

       　11-5、负责审核施工方案、施工总进度计划，实施对工程质量、工期、安全文明施工、合同管理、信息管理、投资控制的全面管理；

       　11-7、负责工程技术交底、工程检查验收，统一安排技术资料的收集归档；

       　11-8、负责协助乙方与有关部门联系，协助乙方协调现场工作关系；

       　11-9、协助乙方将施工所需水、电接到施工现场，保证施工期间的需要；并负责水电所产生的费用。

       　11-10、协助乙方开通施工场地的通道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

       　11-11、甲方为乙方提供货物短期贮藏场地及施工人员住宿场地。

       　11-12、检修口、出风口安装孔、回风口安装孔，主机基础台等装修或土建项目由甲方完成。

       　11-13、机房主电源由甲方引致主机配电柜内。

       　12、乙方责任及义务

       　12-1、负责合同范围内及与全部工程有关的各项工作，负责提供所用的各种机械、工具和材料。

       　12-2、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期间内承担工程质量保修责任。

       　12-3、施工中按章办事，严格按施工方案施工，每道工序完成以后，必须由项目有关人员检查合格之后，才可进行下道工序。

       　12-4、乙方管理机构应具有足够的劳务支配权和有效的组织管理能力，严格按照国家规范及有关规定组织施工，并配备足够的技术过硬、经验丰富的熟练工人组织施工，以确保工期、质量和安全，并对此全面负责。

       　12-5、向甲方提供其管理机构人员名单、施工人员花名册及各种手续证件。

       　12-6、编制施工方案和施工总进度计划，根据施工方案和总进度计划的要求，有阶段工期要求的提交阶段作业计划，必要时按甲方要求提交旬、周作业计划，以及与完成上述阶段计划相应的施工安排计划，经甲方批准后严格执行，施工中应考虑与其他专业的密切配合。

       　12-7、乙方施工人员应严格遵守施工现场各项规章制度，安全文明施工。

       　12-8、乙方应定期对生产人员进行文明生产教育，遵守文明施工生产的管理规定。

       　12-9、乙方工作人员应认真学习和遵守国家政府颁发的各项文明施工管理规则，必须做到工完场清，即楼内无垃圾、杂物、余料、加工场地中各种材料应堆码整齐。

       　12-10、乙方人员无论在生活区或施工现场内，应遵守甲方的有关规定、信仰，凡打架斗殴、盗窃财物或聚众赌博，甲方有权对乙方处以1000元以上的罚金。

       　12-11、乙方人员应爱护甲方施工机具等劳动资料，不得无故破坏，如发现外来人员破坏工地财物，应及时汇报甲方管理人员，甲方将按实际情况予以奖励。

       　12-12、积极参加和配合甲方的贯标活动，积极配合甲方历次内审、外审及各种临时性检查等活动。

       　12-13、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工作业，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力，物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工作业安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工作业现场的管理规定，做到文明施工作业；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

       　12-14、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收，提供给甲方所有施工和技术资料及各种所需竣工验收资料；

       　12-15、乙方不得书面、口头使用甲方企业名称及其项目部名称，对外进行经济活动。乙方在劳务作业工地发生劳动、租赁、买卖等合同债务、侵权责任，一律由乙方履行和承担责任。

       　12-16、保证施工现场的整洁，负责清理自身产生的建筑垃圾。

       　12-17、隐蔽工程完工后，及时书面通知甲方及监理进行验收合格后，方可继续进行施工。

       　13、材料、设备供应

       　13-1、工程所用材料及设备由乙方组织供应，货物到达现场后，由乙方组织甲方及监理对材料质量、规格给予验收，但甲方对货物的验收通过不能免除乙方对工程质量应承担的责任；乙方所使用的工具和器具应自己给予配备；

       　13-2、乙方供材料由乙方通知甲方派人参加验收，并向甲方提供材料产品合格证明。乙方应妥善保管，合理使用材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，由乙方应自行承担，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失；乙方供材料种类、质量等级与合同文件的规定如有不符，甲方可拒绝接受。

       　13-3、乙方为完成作业要求自带或自行租赁施工机具设备；

       　14、工程管理

       　14-1、乙方必须服从甲方的各项管理规定，对违反规定的人员甲方有权依据项目管理规定对乙方处以罚款。

       　14-3、乙方在施工中，由于自身原因造成质量和安全事故等损失，概由乙方负责。

       　15、工程验收

       　乙方应确保所完成施工作业分批、分项、分部工程的质量，应符合本合同约定的质量标准，由甲方提供表格，由乙方负责填写，待甲方委托人签字验收合格后，方可进行下道工序。乙方施工作业完毕，应向甲方提交完工报告，准备齐全相关的竣工资料，书面通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工作业成果进行验收。如甲方对验收有异议，应以书面形式给予通知。乙方的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工作业质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

       　16、工程保修

       　16-1、甲方在保修责任期（五年）满后，甲方向乙方发出保修完成证明书。

       　17、合同争议的解决

       　17-1、甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，和解、调解不成的，向合同履行地人民法院起诉解决。

       　17-2、发生争议后除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护已完工作成果：

       　（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议解除合同；

       　（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；

       　（3）法院要求停止合同履行的。

       　18、违约责任

       　18-1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

       　（1）甲方不按时向乙方支付工程款，每延误一日，应向乙方每日支付总工程款千分之1的违约金；

       　（2）甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。

       　18-2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

       　（1）乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付每日千分之1的违约金；

       　（2）乙方施工作业因施工原因造成质量不符合质量标准，乙方自行承担返工费用；

       　18-3、一方违约另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

       　19、合同解除

       　19-1、如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或甲方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。

       　20、合同终止

       　本合同自双方履行完合同全部义务、工程结束验收合格、质保期满且无质量问题后终止。

       　21、保密条款

       　双方对合同内容均负有保密义务，因一方泄密，给对方造成损失，由泄密方赔偿对方损失。

       　22、其它事项

       　本合同不包含主电源及装修，土建相关工程。合同未尽事宜，双方协商另订。

       　23、合同份数

       　本合同正本两份，具有同等效力，甲乙双方各一份；本合同副本两份，甲乙双方各一份。

       　合同订立时间：20XX年X月X日

       　合同订立地点：

       　24、合同生效

       　本合同自双方法定代表人或法定代表人授权的`代理人签字（必须有书面委托书）、加盖单位公章后生效。

       　甲方单位（盖章）：　乙方单位（盖章）：

       　委托代理人： 法人或委托代理人：

       　电 话： 电 话：

       　开户银行： 开户银行：

       　帐 号： 帐 号：

       　签订日期：20XX年X月X日

安装合同 2

       　委托方（甲方）：___________________

       　承包方（乙方）：___________________

       　为了改善公司办公楼环境，杜绝因窗户破损而产生的危险，甲方决定将所有窗户更换为塑钢窗。此项工程经甲、乙双方共同协商，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，结合该工程的实际情况签订本合同，望共同遵照执行。

        一、工程概况

       　1、名称：安装塑钢窗。

       　2、地点：_____________________

       　3、承包方式：采取大包干的形式。

        二、结算方式

       　按投标的中标价格_______元／m2进行结算，面积在完工后按实际测量面积进行结算，()乙方必须开据税票。

        三、甲方责任

       　1、提供现有的水、电、路及其场地。

       　2、及时提供施工方案。

       　3、负责乙方施工时的水、电费。

        四、乙方责任

       　1、严格按照安全生产要求施工，施工过程中发生的一切安全事故和纠纷由乙方自行负责。

       　2、每一单项工程乙方必须按甲方的施工方案进行施工，完工后由甲方验收认可，方能结算。如遇特殊情况，甲、乙双方共同协商处理。

       　3、施工时乙方必须处理协调好与邻组的地方关系。

        五、工程质量

       　1、乙方必须接受甲方和见证方的施工质量监督。

       　2、服从甲方和见证方的施工方案。

       　3、凡因施工质量问题造成的一切经济损失由乙方自行负责。

        六、付款方式

       　工程全部完工经甲方验收后结算一次性付清。

        七、工期及其奖励办法

       　本工程从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止完工，工期延误罚款_______元整。

        八、其他

       　1、本合同在执行中若出现争议和纠纷，双方应友好协商，无法解决时，任何一方均可向仲裁机构申请仲裁，或向法院申请按照法律程序解决。

       　2、本协议自双方代表认可之日起生效，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

       　甲方：_____________________盖章 乙方：_____________________盖章

       　___________年_______月_______日 ___________年_______月_______日

安装合同 3

       　甲方：

       　乙方：

       　根据现场要求，经甲、乙双方友好协商，甲方向乙方购买闭路电视监控系统设备，并由乙方承担设备的安装工程，为明确甲、乙双方的权利与责任，确保安装工程顺利进行，特签定以下条款，双方共同遵守。

       　一、 系统内容及施工范围：

       　1、根据甲方要求，乙方负责闭路电视监控系统线路的敷设，设备安装、系统调试。

       　2、合同所涉及的设备器件数量详见报价清单(如工程量和设计变更，凭甲方代表“通知”进行增减设备和调整施工)。

       　3、若因甲方原因要求变更设备的，须由甲方代表签证后，乙方才可施工。合同总金额：(人民币大写)： 元整

       　二、 工程施工地点：

       　三、 工程期限：

       　施工总天数： 天。

       　四、 施工期间，甲、乙双方需委派工作人员驻现场负责施工协调工作。

       　1、甲方派驻现场负责与乙方协调工作的施工协调人员：

       　2、乙方派驻现场负责与甲方协调工作的施工协调人员：

       　五、 工期延误：

       　对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表签字确认，工期相应顺延。

       　1、不可抗拒自然灾害等因素，导致工期延误。

       　2、工程量变化或设计变更。

       　3、如甲方未按合同要求及时付款，乙方有权停工待款，由此导致误工损失，由甲方承担。

       　六、 结算方式：

       　1、乙方提供具国家法定有效普通发票与甲方结算合同款。

       　2、甲方以银行转帐或支票形式付款给乙方，且必须正确填写乙方单位名称支付合同款;

       　3、甲方分 两 期向乙方支付合同款项100%。

       　第一期：甲、乙双方签定本合同后，乙方将设备进场后，通过甲方相关人员验收合格后，甲方即付给乙方合同总金额的50%，即 元。

       　第二期：乙方安装调试完毕并且工程通过验收合格后，甲方即付给乙方合同总金额的50%，即 元。

       　七、 甲方责任：

       　1、监督和定期检查乙方施工进度，按合同结算期及时支付工程款。

       　2、负责组织、协调乙方进驻施工场地事宜并清除场地内影响施工的障碍物。

       　3、负责提供本工程所需水、电及接点。

       　4、负责提供乙方施工材料存放地。

       　5、负责与同时进驻施工现场的其他施工单位的各项协调工作。

       　6、甲方施工现场监理组，对工程质量进行监督管理，检查验收隐蔽工程，办理中间交工工程验收及中间增减工程量签证手续。

       　7、工程未交付使用之前，甲方不能私自使用设备;若擅自使用而造成设备损坏，甲方应赔偿乙方一切损失。

       　八、 乙方责任：

       　1、严格按照经甲、乙方确定的设计方案组织施工，并保证安装工程质量达到国家标准， 施工中发现质量问题，及时与甲方代表协商补救措施。

       　2、乙方施工人员进场作业，须服从甲方管理及指导。

       　3、文明施工，保持施工现场清洁卫生。

       　4、承担因乙方原因造成的施工事故的一切责任。

       　5、工程完工，乙方有责任进行所安装设备的运行调试。

       　6、负责对甲方人员进行培圳。

       　7、做好定期的设备维护保养。

       　九、 材料、设备

       　本工程所有设备及施工用材料由乙方负责采购，乙方应严格按照其报价方案及设计图纸所列设备型号、品牌、产地及性能进行采购，并提供产品合格证。

       　十一、验收标准及方法：

       　1、设备以原厂合格证及性能说明资料为验收标准。

       　2、乙方保证报价单所列设备、材料与安装设备、材料一致。

       　3、甲、乙双方共同组织验收，双方均有主管人员参加，经双方验收合格后，签署工程竣工验收证书，乙方正式将所安装设备交付甲方使用。

       　4、乙方书面通知甲方验收之日起至第三日应进行验收，超过期限，甲方仍未验收，则视为验收合格;若甲方在未经乙方同意下擅自使用设备，则视为验收合格。

       　5、工程施工过程中由于甲方原因须修改或增加工程量，甲方必须出具书面确认工作量及结算方式，否则，乙方有权拒绝修改。

       　6、因工程质量不合格所造成的返工费用，由乙方自行负责。

       　十二、保修期限：

       　1、 验收合格之日起，所安装项目乙方免费保修12个月，免费上门维护24个月。保修期内如遇设备故障，乙方在接到甲方通知后8小时内到达现场处理，5天修复，否则甲方要求第三方修复，并要求造成对甲方经济责任损失的索赔;设备保修期满后，乙方继续对设备负责维修，只收人工和材料成本费。

       　2、 因不可抗拒因素如雷击、台风、地震等自然灾害或由于甲方电压不稳及其它人为因素所造成的设备损坏问题，不在免费保修范围内(有偿优惠服务)。

       　十三、违约责任：

       　甲、乙双方任何一方如有违反本合同规定的行为，必须承担对方一切损失，并按《合同法》相关条例予以处理。

       　十四、争议解决：

       　本合同其它未尽事项，可订立补充合同或由甲、乙双方友好协商解决;如通过协商无法解决，可提请合同签订地法院予以裁决，由此发生的一切费用由违约方承担。

       　十五、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同自双方签订之 日起生效，至双方义务履行完毕终止。

       　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

       　法定代表人(签字)：_________ ? 法定代表人(签字)：_________

       　_________年____月____日 _________年____月____日

上海市家用中央空调系统安装协议

       甲方：乙方：甲、乙双方经过友好协商，依据《中华人民共和国合同法》，双方就空调系统的维护保养事宜签订合同。

       一、项目名称

       办公楼中央空调系统维护保养工程。

       二、项目地点

       三、工作内容

       1、空调系统的定期维护保养：①机房设备的维护保养(包括冷水机组维保所需更换的过滤器、传感器、制冷剂、润滑油等材料);②空调末端设备的维护保养(包括末端控制电气);③风管、水管及管件阀门的维护保养;④空调系统冷、热水管网水处理工作。2、日常一般性维修工作：由乙方负责空调系统的巡检工作并在合理的最短时间内处理一般性维修工作。如果遇到紧急情况或故障损坏，甲方人员可直接打电话给乙方项目负责人，要求乙方立即处理。3、空调系统的运行评估及建议：①系统运行性能测试：_对末端设备的各项参数进行测试。2_对机房设备以及空调管路的各项参数进行测试。②节能评估：在工作月报中，针对空调设备的以下参数进行分析_风机等流体输送设备的效率。_冷热源设备的效率。_系统运行设定是否合适。_室内空间有无过冷或过热现象。_是否存在由于系统流量不平衡引起的流体的过度功耗。_无人值守时的设定是否恰当。③建议报告：_针对空调系统的实际操作方式做出合理的操作指引。_针对空调系统的实际运行状态做出合理的改造建议。

       四、进场时的准备工作

       为了对所维护保养的整个空调系统了如指掌，熟悉线路的走向，有利于在维护保养工作中重点加强对系统关键部位、薄弱环节的监控，易于判断异常状态和排除故障，乙方维护保养的管理人员在进行维护保养工作之前应做好以下几项工作：1、收集完整的空调施工图尤其是对原设计进行了修改和补充后的竣工图，按照现场实际情况，完成空调系统竣工图纸的校核。2、收集所有使用设备的产品样本和使用说明书，根据厂家提供的设备使用要求，编制设备维修保养技术指标。3、根据现场的实际使用情况，编制管道维修保养技术指标。4、对所有设备及阀门进行编号。为了对所维护保养的整个空调系统了如指掌，熟悉线路的走向，有利于在维护保养工作中重点加强对系统关键部位、薄弱环节的监控，易于判断异常状态和排除故障，乙方维护保养的管理人员在进行维护保养工作之前应做好以下几项工作：1、收集完整的空调施工图尤其是对原设计进行了修改和补充后的竣工图，按照现场实际情况，完成空调系统竣工图纸的校核。2、收集所有使用设备的产品样本和使用说明书，根据厂家提供的设备使用要求，编制设备维修保养技术指标。3、根据现场的实际使用情况，编制管道维修保养技术指标。4、对所有设备及阀门进行编号。5、备品备件、易损件的准备。

       五、工作时间安排

       1、对于定期维护保养项目，执行前提供工作时间计划表供甲方相关人员审核。2、对于临时发生的维修项目，采取随叫随到的原则进行施工，响应时间紧急故障应在2小时内到达现场进行维护，一般故障应在2小时内到达现场进行维护。3、乙方每年为甲方提供365个工作日的服务。4、为了不影响甲方开展正常工作，维修维护保养工作时间段由甲方相关人员确定，可长达每周7日全天24小时。

       六、材料与零配件计划

       1、乙方要确保冷水机组维保所需更换的过滤器、传感器、制冷剂、润滑油等材料为冷水机组厂家原厂配件和材料，并提供厂家出厂资料。2、对于工程中所要用到的零配件及材料(冷却塔填料、Y型过滤器、阀门、电机、控制开关等)，乙方必须提前向甲方打报告申请，列出详细清单。如甲方要求乙方代购，则乙方按照使用材料的具体数量，开具发票实报实销。3、维修保养工具、设备、少量缺损的螺钉螺母、维修电气用的胶布、保养润滑轴承用的黄油、水处理药剂由乙方提供。八、双方责任及义务1、甲方责任及义务①甲方有权对乙方维保工作进行监督检查，促进乙方改进维保工作，监督空调系统的维保质量，协调乙方不能解决的维保与正常工作冲突的矛盾。②明确双方沟通途径，对乙方从事维修保养的技术人员提供进出的方便。③按照合同要求，及时支付维护保养工程款。④甲方有权对乙方维保工作达不到本合同要求提出整改意见书，如果乙方整改后仍达不到要求，甲方有权委托第三方进行维护保养工作，所发生的费用从乙方维保费中扣除。如因乙方管理不善或操作不当，造成重大经济损失或重大影响，甲方有权无偿终止合同，并要求乙方按社会权威评估机构出具的评估损失进行赔偿。⑤乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字。每发生一次此类情况甲方将进行拍照汇总并以正式函件形式交由乙方负责人签字确认，将按照空调年维保费比例的5%扣除维保费并要求乙方限期解决。2、乙方责任及义务①乙方所做的维护保养工作必须以工作列表的形式，经主管工程师签名确认后，上报甲方主管部门备案;乙方指定_____为该项目负责人，当项目负责人变更时应及时通知甲方。②维修响应时间，紧急故障乙方应在2小时内到达现场进行维护，一般故障应在2小时内到达现场进行维护。对于甲方有重大影响的接待工作，更应该提前做好检查工作，以确保设备的正常安全运行。③对于工程紧急，牵涉材料金额不大(1000元以下)时，乙方有义务先维修，后经甲方查证报销。④乙方代购贵重设备或材料购入前需得到甲方主管人员的认可，购进后先入甲方仓库确认，再领用到工程中。⑤乙方施工人员必须有较高的思想道德水准及组织性纪律性;进入施工场地必须服装整齐，并佩戴有明显标志的工作牌。⑥乙方施工人员必须持证上岗;严格执行各类安全操作手册;施工过程中，应妥善保护甲方现场的家具、设备和装修;移动过的东西要复位;施工遗留的垃圾要清理干净;由于操作不当，引起的人身伤亡与甲方无关;给甲方造成损失的应赔偿甲方损失。3、特别条款①除不可抗力外，乙方有责任从专业角度在维修保养期限内防止空调系统受损甚至崩溃的情形发生。一旦这类事件发生时，乙方应努力抢救，将事件的损失尽量减少并明确双方责任归属。②乙方不负责系统和设备因自然磨损、老化而造成的任何性能下降、外观变旧等。③乙方负责己方员工的人身保险，其他的人身保险和财产保险由甲方负责购买。

       七、合同价格及付款方式

       本合同空调系统维保费用为：，即年维保费为。付款方式：空调系统在经过供暖、制冷两季后，分两期支付维护保养费，3月和9月底每次按年维保费的50%支付。付款时，乙方提供相应款项的有效工程维护保养发票。

       八、合同期限

       1、合同期从2013年11月1日至2015年11月1日，为期两年。2、任何一方如需中止合同，必须提前30天通知对方。

       九、合同生效及其他

       1、本合同一式两份，具有同等法律效力，合同经双方代表签字并盖章后即行生效，生效后双方必须严格执行合同规定的内容。2、在履行本合同的过程中，如发生争议，双方应通过友好协调解决;协商不成时，双方同意提交甲方所在地的人民法院提起诉讼并由其做最终裁决。

       委托方(甲方)：____________________ 承接方(乙方)：___________________

       上海市家用电器行业协会 制定

       上海市工商行政管理局 监制

       特别告知

       一、本合同文本是根据《中华人民共和国民法典》、《上海市合同格式条款监督条例》及有关法律、法规制定的示范文本，供双方当事人约定采用，签订合同前请仔细阅读。

       二、安装家用中央空调系统，专业性较强，合同履约期长。为更好地维护双方当事人的合法权益，双方签订合同时应慎重，力求内容具体、全面、严密。

       三、甲方如委托乙方对安装的家用中央空调系统进行安装施工前的设计，则乙方的设计方案需得到甲方的确认。

       四、家用中央空调主机保修年限按设备生产企业的标准执行。

       五、本合同所订付款方式，原则上按合同规定的进度和比例付款。甲、乙双方如有特殊约定，可在合同中写明。

       六、本合同文本由上海家用电器行业协会制定、上海市工商行政管理局监制，任何单位和个人不得擅自翻印。

       上海市家用中央空调系统安装合同

       合同编号：__________________________

       签订地点：__________________________

       委托方(甲方)：_______________________ 承接方(乙方)：_____________________

       根据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，结合家用中央空调系统安装施工的特点，经双方友好协商，就甲方委托乙方承担施工家用中央空调系统事宜，达成如下协议(包括所有协议)，以资共同遵守。

       一、工程概况

       1、工程名称：__________________________

       2、工程地址：__________________________

       3、甲方联系人或委托联系人：_______________

        电话：_____________________________

       4、甲方所提供机组

       室外机：__________________________

       序号___品牌___品名___型号___数量(台)___

       室内机：__________________________

       序号___品牌___品名___型号___数量(台)___

       二、工程施工周期

       自___年___月___日起至___年___月___日止，完成隐蔽工程安装验收。待装潢工程结束后，进行系统调试、竣工验收。

       三、施工管理

       1、乙方按照已被甲方确认的设计方案进行施工。

       2、甲方在乙方施工前，将与机组相匹配的水、电源接到乙方指定安装室内外机组所需的位置。

       3、甲方在乙方施工前，负责清除施工现场的障碍物，使现场具备施工条件。

       4、施工图和室外机安装位置，如需得到消防、环保、物业部门认可时，由甲方负责办理，并承担相关费用。

       5、乙方施工期问应遵守消防、环保、保安、物业等有关部门的规定。

       四、工程造价

       1、本合同安装工程总价为人民币__元。(大写)

       2、因甲方原因变更设计，需增减材料，总价应相应变动。因此而造成的未计价材料、人工费等均按增减帐按实结算。具体变动价格，由双方协商后签订补充协议。

       五、付款方式

       1、合同签定后，甲方即支付给乙方合同总价的10％，计人民币___元。

       2、材料进场，甲方即支付给乙方合同总价的40％，计人民币___元。

       3、隐蔽工程验收合格，甲方即支付给乙方合同总价的40％，计人民币___元。

       4、工程竣工验收合格后，甲方支付给乙方合同总价的10％，计人民币___元。

       5、双方款项往来均应出具收据，工程竣工验收后乙方应开具统一发票交甲方。

       六、工程质量及验收

       1、乙方保证使用的铜管、风管材料、管材、保温材料及控制元件均附有企业的产品合格证书。

       2、隐蔽工程安装完成后，甲、乙双方应办理检查与验收手续，甲、乙双方签署《隐蔽工程验收记录单》。验收时间，乙方应提前2天通知甲方，甲方应在接到通知后2天内验收。

       3、甲方在装演工程结束后，应当在2天内通知乙方进行家用中央空调系统安装工程竣工验收；乙方应在接到通知后__天内组织验收。

       4、竣工验收后，甲、乙双方签署《竣工验收记录单》。乙方对安装的工程实行保修，保修期1年，管道风口保修期2年，从竣工验收结束、开具发票之日起计算。

       5、工程竣工后，乙方向甲方提供竣工图纸1份。

       6、施工规范及工程竣工验收标准，按照上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会制定的相应规范进行。

       七、纠纷处理方式

       1、因工程质量，双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会申请调解，也可向市或所在区、县消费者协会投诉。

       2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不能解决的，选定以下第_种方式解决(不选定的划除)：

       (1)向上海仲裁委员会申请仲裁。

       (2)向人民法院提起诉讼。

       八、违约责任

       1、由于甲方原因造成变更设计或甲方现场不具备施工条件，致使工期延误的，每延误1天，甲方应当支付误工费人民币_元给乙方。

       2、由于乙方原因逾期竣工，每逾期1天，乙方应当按照甲方已累计付款额的_％支付违约金给甲方。

       3、竣工验收不合格，如系乙方未按图施工或施工质量达不到《家用中央空调施工质量验收规范》的要求，乙方必须无偿返工，并承担返工所造成的损失及逾期竣工的责任；如系设计造成的原因，由甲方向设计方追究责任；如系设备原因，由甲方向设备供应方追究责任。

       九、其它

       1、本合同如有未尽事宜，双方可通过协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

       2、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

       甲方(盖章)：_____________ 乙方(盖章)：______________

       地址：__________________ 地址：___________________

       电话：__________________ 电话：___________________

       日期： _____年____月____日

       今天关于“中央空调安装协议书”的讲解就到这里了。希望大家能够更深入地了解这个主题，并从我的回答中找到需要的信息。如果您有任何问题或需要进一步的信息，请随时告诉我。