中央空调安装合同模板免费_中央空调安装合同范本下载

1.空调安装合同

2.上海市家用中央空调系统安装协议

　在现实社会中，很多场合都离不了协议书，签订签订协议书可以使事务的结果更加完美化。我们该怎么拟定协议书呢？下面是我精心整理的空调安装安全协议书8篇，欢迎阅读与收藏。

空调安装安全协议书 篇1

　1、工程开工之前要与设计师确定分配位置、贴砖拼花及纹理安排。

　2、材料进场后，要自行清点数量，检查有无损坏及质量问题，如有问题应及时与公司联系。不得私拿工地材料，一经发现，作出三倍赔偿。

　3、铺砖前应选砖，如有腰线要确定排列之高低位置，瓷砖必须符合垂直、水平要求，无色差，无空鼓，无裂砖。如有要求排水的地方，必须放坡0.5%——1%，出现滞水，倒流需返工，则所有返工的材料及人工费由自行承担。

　4、当瓷砖贴到一半时，要及时检查瓷砖数量是否足够，若不够要及时通知工程负责人。每天保持施工场地干净整洁，并定期将垃圾运往楼下物业指定垃圾场。

　5、不得向客户收取费用。图纸更改，尺寸变动，增减项目必须经公司同意方能施工，私自施工则一切后果自行承担。

　6、施工时要小心搬运，勿撞坏其它成品，并且时刻注意施工安全，若发生任何工伤事故则自行负责。

　7、严格按《施工》规定的期限完工，延期1天罚款50元。

　8、公司会扣留 5% 的工程担保金，在1年的保修期内，有任何质量问题必须及时到场处理，如延误或推托不去，则不退还工程质保金。

　以上规则未能尽录，希严守自律。如果全年没有任何责任事故发生且均能按时或提前完工，年终公司将给予奖励。

　工 程 名 称:

　责任人签名: 日期

空调安装安全协议书 篇2

尊敬的业主朋友：

　为了规范、统一小区内空调安装，杜绝空调安装不当造成的人身伤害、财产损失事故，服务中心提示您注意如下事项：

　1、委托具有高空作业资质的人员安装空调；

　2、安装空调时须取包括但不限于佩戴安全保护绳、安全帽、穿胶鞋等安全防护措施；

　3、在物业服务中心指定的位置摆放空调外机；

　4、空调安装完毕须固定室外机和空调位百叶窗；

　5、空调排水管须接入专用的冷凝水排水管内；

　6、需改动空调孔位置必须向物业中心提交申请，通过审批流程后方可进行施工；

　7、进行施工安装时不得损坏建筑本体外立面。

　空调安装除应注意以上事项外，还应满足其他一切安装空调所要达到的安全、质量等要求。

　我已阅读上述提示并承诺按照上述要求安装空调并自行承担因空调安装不当导致的人身、财产损害赔偿责任。

　栋 室业主： 空调安装人员 ： 年 月 日

　本提示一式两份，业主及服务中心各执一份

　空调安装安全协议书

　甲方：XX

　乙方：XX

　为了保证空调安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

　第一条、甲方安全责任

　甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为（口头教育后。甲方无相关安全责任），其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。

　第二条、乙方安全责任

　1、安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。

　2、后期外机设备发生坠落（6年之内）造成事故的，由乙方负全部责任。

　3、乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。

　4、乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

　5、乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。

　6、乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

　7、乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

　8、乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。

　9、乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

　10、乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。

　11、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。

　12、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。

　13、乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。第三条本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

　甲方（签字）：

　地址：XX

　委托代理人：XX

　电话：XXXXXX

　日期：XXXX年XX月XX日

　乙方（签字）：XX

　地址：XXXXXX

　委托代理人：XX

　电话：XXXXXX

　日期：XXXX年XX月XX日

　空调安装安全协议书

　中央空调系统安装协议书

　甲方：宣城百汇置业有限公司

　乙方：河北明康机电设备有限公司

　经甲乙双方友好协商，就宣城百汇商贸物流园一期空调工程安装达成如下协议：

　一、甲方将宣城百汇商贸物流园一期空调工程A区（大馆离心机部分）空调安装项目交由乙方承包，由乙方为本空调工程提供优质快捷的安装服务、

　二、甲、乙双方的责任和义务

　甲方

　1、配合乙方、监理单位及总包单位的工作，以顺利施工，如期竣工；

　2、配合乙方将工程施工所需的水，电，材料场地提供到位；

　3、指导和监督施工过程中的相关技术环节，如有方案变更，及时通知乙方；

　4、按本协议及时向乙方拨付施工费用；

　5、遵守本协议其他相关条款、

　乙方

　1、组织施工队伍和施工设备按期进场，在工程施工中密切配合甲方有关涉及本工种的全面的质量管理，遵守现场各种制度，维护公司整体形象；

　2、制定合理的材料进场，积极配合现场物料购，对进场设备、材料妥善分类和保管，对阶段性材料使用情况有详细书面记录；

　3、收集并保管随空调设备及主要物料同行的使用说明和相关报验资料；

　4、合理使用并节约安装材料，杜绝浪费和丢失，对故意损坏及管理不善造成的物料损失，由乙方承担此费用；

　5、防火、防盗，文明施工，加强安全管理并自负由于安全措施不利发生的费用；

　6、工程安装严格按照国家相关规范施工，确保工程质量；

　7、有效控制施工进度，定期上报工程进展情况，确保工程如期竣工、对因自身原因导致工期延误而给甲方带来的损失，由乙方全责承担；

　8、配合设备厂家对空调系统的调试、数据记录及资料汇集整理；

　9、乙方对所承担的安装工程质量保证期响应甲方对业主的质保期限承诺。

　三、本工程施工范围、工期要求

　本工程施工范围为：离心制冷机组覆盖区域的空调水系统（末端风柜、空调水管路、主机机房、系统电气）的安装，即商场部分一至四层、地下室空调机房含立井和冷却塔等范围内空调水系统的全部安装工作。及风系统的制作及安装。

　本工程安装工期为八十天，自接到甲方进场安装通知之日起计算，（指大馆营业区域末端水系统已试压清洗、保温、配电完毕。机房安装进度已完成总工作量80%以上。末端风柜控制箱及主机的安装需配合装修单位确定日期）

　如因乙方原因导致工期延误的，每延期一日按人民币5000元向甲方支付延期履约金，延期达30日，甲方有权单方解除合同并不承担给乙方造成的损失，甲方解除合同后要求乙方承担50万元违约金。

　四、安装费用及付与方式

　1、本工程安装费用为人工清工包干价格，施工时不再另计其他费用，施工安装费总计人民币（小写）78。48万元整。（大写：柒拾捌万肆仟捌佰元整）其中大馆A区540000元；大馆B区244800元。

　2、安装费用的付与：

　（1）安装辅材，水管、保温材料等相关辅材按空调图纸确定施工，空调室内机到达现场，甲方支付乙方分区安装费用总款的30%。

　（2）安装调试完毕并经甲方验收合格后，于一周内甲方付乙方安装人工费至本工程安装费总额的92%，即72。20xx万元（其中A区49。68万元；B区22。5216万元）元；

　（3）尾款共计5%作为安装质量保证金，于质保期结束两年后后十日内付清。

　（4）安装费的3%为总包配合费用。

　五、甲乙双方需补充说明的事项

　六、本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，设备供应方报备一份，自签订之日起生效、本协议作为宣城百汇商贸物流园一期大馆A区、B区中央空调系统设备购及安装合同的附件，遵守主合同的规定，不一致的地方以本协议为准，具有同等法律效力。

　甲方（代表）签字：XX

　XXXX年XX月XX日

　乙方（代表）签字：XX

　XXXX年XX月XX日

空调安装安全协议书 篇3

　为了保证在空调安装工程的安全工作中经双方协商共同履行以下责任义务。

　 第一条 甲方安全责任

　甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为乙方（口头教育后。甲方无相关安全责任），其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。

　 第二条 乙方安全责任

　1．安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。

　2．在安装过程中和后期外机设备发生坠落造成事故的，由乙方负全部责任。

　3．乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的'安全带、等劳动保护用品。

　4．乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

　5．乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。

　6．乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

　7．乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

　8．乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。

　9．乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

　10．乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。

　11．乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。

　12．乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。

　13．乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。

　 第三条甲方安装注意事项

　1.在空调安装过程中防止氟里昂泄漏。空调安装完毕后，一定要让安装人员对空调连接口进行检漏，以防氟里昂泄漏。

　2.防止雨水从穿墙孔向室内倒灌。在空调安装过程中，必须打一个室内稍高一些的穿墙孔。安装完成后，穿墙孔的空隙必须用油灰堵好，如果是使用楼道内的排水孔，也要注意类似的问题。

　3.空调室外机不可随处安装，其位置的选择应有利于今后的维修与保养。室外机啊（压缩机）安装必须要端正，安装工人必须用水平尺找平。室外机支架要用规定配套涨栓，高层安装必须长螺杆穿通墙体固定而且必须要够数，谨防工人为了施工方便省略几个涨栓，日后麻烦多多。

空调安装安全协议书 篇4

　甲方： ：

　乙方： ：

　为了加强装修人员的管理，经甲乙双方协商达成以下条款：

　1、乙方负责对装修施工人员安全施工进行教育，督促施工安全操作规程，按照规定取必要的安全防护措施。

　2、因装修施工造成管道堵塞、漏水等事故，需负责修复，若造成其他经济财产损失和人员伤亡事故，乙方应全部承担经济及其它责任。

　3、本协议一式两份，双方各执一份，自签字之日起生效，具有法律效力。望各工人安全施工，保证他人安全和自身安全。

　甲方：

　乙方：

　年 月 日

空调安装安全协议书 篇5

　甲方：

　乙方：

　为了保证 空调安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

第一条 甲方安全责任

　甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为 （口头教育后。甲方无相关安全责任），其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。

　 第二条 乙方安全责任

　1．安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。

　2．后期外机设备发生坠落（6年之内）造成事故的，由乙方负全部责任。

　3．乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。

　4．乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

　5．乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。

　6．乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

　7．乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

　8．乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。

　9．乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

　10．乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。

　11．乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。

　12．乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。

　13．乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。

　第三条 本协议一式两份

甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

　甲方（签字）： 乙方（签字）：

　地址： 地址：

　委托代理人： 委托代理人：

　电话： 电话：

　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

空调安装安全协议书 篇6

　甲方：XX

　乙方：北京有限公司

　为了搞好空调安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

　第一条、本协议为

　合同（合同编号：）的附件。

　第二条、甲方安全责任

　甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为

　，其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。

　第三条、乙方安全责任

　1、乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、安全帽、面罩等劳动保护用品。

　2、乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家和北京市相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

　3、乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

　4、乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

　5、乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。

　6、乙方要做好成品保护工作，不得污染和损坏原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。在安装完成后，基建部安排专业工程师核查原有设施恢复情况，如达不到甲方要求，根据实际情况进行扣款处理。

　7、乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。

　8、乙方要确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等安全事故，造成的所有损失和责

　任均由乙方承担，与甲方无关。

　9、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。

　10、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到活完场地清。

　11、乙方进入甲方单位大门后严禁吸烟，每发现一次每人罚款500元。

　12、乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。

　第四条、本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

　甲方（章）：XX

　乙方（章）：北京有限公司

　地址：XXXXXXXXXX

　地址：XXXXXXXXXX

　法定代表人或委托代理人：

　法定代表人或委托代理人：

　电话：XXXXXX

　电话：XXXXXX

　日期：20xx年06月03日

　日期：20xx年06月03日

空调安装安全协议书 篇7

　甲方： 陕西十冶建设有限公司西控18街坊项目部 乙方：

　为了保证西控十八街棚户区改造项目3#楼空调防护栏安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

　第一条 :甲方安全责任

　甲方在乙方进行空调护栏安装前，对乙方现场负责人及施工人员进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为 周 凯 （口头教育后，甲方无相关安全责任），其教育的主要内容为“与空调护栏安装有关联的安全注意事项”。

　第二条 :乙方安全责任

　1．安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。

　2．乙方自备空调护栏安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。

　3．乙方负责对安装人员的安全和治安进行教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

　4．乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。

　5．乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

　6．乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

　7．乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。

　8．乙方要做好成品保护工作，不得污染原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方验收合格为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

　9．乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁护栏安装作业。

　10．乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。

　11．乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。

　12．乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。

　第三条 本协议一式二份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

　甲方（签字）： 乙方（签字）：

　委托代理人： 委托代理人：

　电话： 电话：

　日期：年月日 日期：年月日

空调安装安全协议书 篇8

　1、工程开工之前须与设计师确定灯位、插座及洁具的位置，并且准确计算用料。

　2、材料进场后，要自行清点数量，检查有无损坏及质量问题，并自行保护好且存放在安全地方。不得私拿工地材料，一经发现，作三倍赔偿。

　3、在不破坏构造的情况下施工，如遇需打承重梁柱时，必须及时反映情况，不得自行施工。线管入墙面内不少于5mm，开槽须使用切割机，暗管、暗盒埋设牢固，暗盒及表面开头必须平整一致。入墙水管要试水打压后封固，如因漏水所造成的返工，所有返工材料及人工由施工负责人自行负责。

　4、安装洁具要使用水平尺，如因洁具不水平所造成的返工，则所有返工材料及人工费用由自行负责。安装工具要集中放好，不能放在家俱、大理石台面及地砖上，如乱放工具造成成品损坏，要追究赔偿。

　5、要积极与其他工种配合，不能拖延影响其它施工进度。时刻注意施工安全，若发生任何工伤事故则自行负责。每天保持施工场地干净整洁，并定期将垃圾运往楼下物业指定垃圾场。

　6、不得向客户收取费用，如图纸更改、尺寸变动、增减项目等必须经公司同意方能施工，若私自施工，则一切后果自行承担。

　7、严格按《施工》规定的期限完工，延期1天罚款50元。

　8、公司会扣留 5% 的工程保质金，在1年的保修期内，有任何质量问题必须及时到现场处理，如延误或推托不去，将不退还工程保质金。

　以上规则未能尽录，希严守自律。如果全年没有任何责任事故发生且均能按时或提前完工，年终公司将给予奖励。

　工 程 名 称:

　责任人签名: 日期

空调安装合同

中央空调安装施工合同范本合同编号：_________签订地点：_________委托方(甲方)：_________承接方(乙方)：_________根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定，结合家用中央空调系统安装施工的特点，经双方友好协商，就甲方委托乙方承担施工家用中央空调系统事宜，达成如下协议(包括本合同附件和所有协议)，以资共同遵守。一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地址：_________3.甲方联系人或委托联系人：_________电话：_________4.甲方所提供机组：室外机：┌──┬──┬──┬──┬─────┐│序号│品牌│品名│型号│数量(台)│├──┼──┼──┼──┼─────┤│1│││││├──┼──┼──┼──┼─────┤│2│││││├──┼──┼──┼──┼─────┤│3│││││└──┴──┴──┴──┴─────┘室内机：┌──┬──┬──┬──┬─────┐│序号│品牌│品名│型号│数量(台)│├──┼──┼──┼──┼─────┤│1│││││├──┼──┼──┼──┼─────┤│2│││││├──┼──┼──┼──┼─────┤│3│││││└──┴──┴──┴──┴─────┘二、工程施工周期自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止，完成隐蔽工程安装验收。待_________装潢工程结束后，进行系统调试、竣工验收。三、施工管理1.乙方按照已被甲方确认的设计方案进行施工。2.甲方在乙方施工前，将与机组相匹配的水、电源接到乙方指定安装室内外机组所需的位置。3.甲方在乙方施工前，负责清除施工现场的障碍物，使现场具备施工条件。4.施工图和室外机安装位置，如需得到消防、环保、物业部门认可时，由甲方负责办理，并承担相关费用。5.乙方施工期问应遵守消防、环保、保安、物业等有关部门的规定。四、工程造价1.本合同安装工程总价为人民币_________元。2.因甲方原因变更设计，需增减材料，总价应相应变动。因此而造成的未计价材料、人工费等均按增减帐按实结算。具体变动价格，由双方协商后签订补充协议。五、付款方式1.合同签定后，甲方即支付给乙方合同总价的l0%，计人民币_________元。2.材料进场，甲方即支付给乙方合同总价的40%，计人民币_________元。3.隐蔽工程验收合格，甲方即支付给乙方合同总价的40%，计人民币_________元。4.工程竣工验收合格后，甲方支付给乙方合同总价的10%，计人民币_________元。5.双方款项往来均应出具收据，工程竣工验收后乙方应开具统一交甲方。六、工程质量及验收1.乙方保证使用的铜管、风管材料、管材、保温材料及控制元件均附有企业的产品合格证书。2.隐蔽工程安装完成后，甲、乙双方应办理检查与验收手续，甲、乙双方签署《隐蔽工程验收记录单》。验收时间，乙方应提前2天通知甲方，甲方应在接到通知后2天内验收。3.甲方在装演工程结束后，应当在2天内通知乙方进行家用中央空调系统安装工程竣工验收;乙方应在接到通知后天内组织验收。4.竣工验收后，甲、乙双方签署《竣工验收记录单》。乙方对安装的工程实行保修，保修期1年，管道风口保修期2年，从竣工验收结束、开具之日起计算。5.工程竣工后，乙方向甲方提供竣工图纸l份。6.施工规范及工程竣工验收标准，按照上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会制定的相应规范进行。七、纠纷处理方式1.因工程质量，双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一，可向上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会申请调解，也可向市或所在区、县消费者协会投诉。2.当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不能解决的，选定以下第_________种方式解决(不选定的划除)：(1)向上海仲裁委员会申请仲裁。(2)向人民法院提起诉讼。八、违约责任1.由于甲方原因造成变更设计或甲方现场不具备施工条件，致使工期延误的，每延误l天，甲方应当支付误工费人民币_________元给乙方。2.由于乙方原因逾期竣工，每逾期1天，乙方应当按照甲方已累计付款额的_________%支付违约金给甲方。3.竣工验收不合格，如系乙方未按图施工或施工质量达不到《家用中央空调施工质量验收规范》的要求，乙方必须无偿返工，并承担返工所造成的损失及逾期竣工的责任;如系设计造成的原因，由甲方向设计方追究责任;如系设备原因，由甲方向设备供应方追究责任。九、其它1.本合同如有未尽事宜，双方可通过协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。2.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________地址：_________地址：_________电话：_________电话：__________________年____月____日_________年____月____日

上海市家用中央空调系统安装协议

　随着法律观念的深入人心，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是我整理的空调安装合同，欢迎大家分享。

空调安装合同1

　甲方：

　乙方：

　为了保证 空调安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

　第一条 甲方安全责任

　甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为 （口头教育后。甲方无相关安全责任），其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。

　第二条 乙方安全责任

　1、安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。

　2、后期外机设备发生坠落（6年之内）造成事故的，由乙方负全部责任。

　3、乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。

　4、乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

　5、乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、伤亡等各类安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。

　6、乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

　7、乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

　8、乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。安装空调的协议书安装空调的协议书。

　9、乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

　10、乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。

　11、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。

　12、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。

　13、乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。

　第三条 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

　甲方（签字和盖章）： 乙方（签字和盖章）：

　地址： 地址：

　电话： 电话：

　___年___月___日 __年___月___日

空调安装合同2

　发包单位：（以下简称甲方）

　联系电话：_____________________单位地址：_____________________

　甲方代表：_________________________________

　承包单位：（以下简称乙方）

　联系电话：_____________________单位地址：_____________________

　乙方代表：_________________________________

　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装中央空调设备达成如下协议：

　第一条 甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量，以及工程概况：

　1、设备情况：

　产品名称 规格型号 单位 数量

　2、 安装工程概况：

　（1）工程地点及面积： ；

　（2）工程造价：___元；

　（3）开工日期：___年___月___日；

　（4）竣工日期：___年___月___日；

　（5）付款方式：（1）现金 （2）转帐支票

　第二条 乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点（甲方指定的地点必须是具有安全保证的），工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试中央空调完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可；未有甲乙双方验收签字，材料、设备不得使用、安装。

　第三条 产品的安装、调试、验收：

　1、 乙方负责中央空调设备的安装、调试。

　甲乙双方商定：

　（1）___年___月___日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工；

　（2）___年___月___日之前，完成前期隐蔽工程施工并验收；

　（3）___年___月___日之前，完成设备安装及系统的调试运转；全部中央空调工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。

　2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单（表）上签字盖章。乙方负责提品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意；涉及机型调整的，应签定合同的补充文本加以确认。

　第四条 价款结算方式及期限：

　1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款（固定价款）；

　2、本合同工程安装总价款为人民币：____________________元（大写： ）

　（1）合同签定后，甲方支付乙方（第一期工程款）人民币（占合同总金额的___%）__________________元（大写： ）

　（2）乙方工程材料（非成品）进场，甲方验收签字，甲方三日内支付乙方（第二期工程款）人民币（占合同总金额的___%）__________________元（大写： ）；

　（3）工程尾款（占合同总金额的___%） 元（大写：_______________________元），设备调试完毕，工程竣工验收合格后，甲方三天内付清。甲方未付清全款以前，材料及空调设备权属为乙方。

　3、以上价款不含小区物管费、不含专用钻孔机器钻孔费用、不含设备吊装费。

　第五条 违约责任

　一、乙方责任：

　1、工程现场乙方负责人 全面负责安装施工现场的工作；

　2、 除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1‰的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。

　3、 乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1%的违约金，但因甲方原因造成的除外。

　4、 由于安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。

　二、甲方责任：

　1、工程现场甲方负责人 全面负责安装施工现场的工作；

　2、开工前_____天，甲方应为乙方入场施工创造条件，腾空场地、接通施工水电；

　3、开工前_____天，甲方应为乙方提供已确定的设计方案图及安装施工清单；

　4、甲方中途终止工程，应向乙方偿付合同款的50%的违约金。

　5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金，但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合同，并追回中央空调设备，且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。

　5、 甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。

　6、 对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认，工期相应顺延：

　（1） 工程量变化或设计变更；

　（2） 不可抗力；

　（3） 甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工；

　（4） 甲方同意工期顺延的其他情况。

　第六条 产品质量责任和售后服务条款

　1、自验收之日起，工程保修期为壹年（由大森林林制冷提供）。

　在质量保证期外由于产品质量问题，则乙方收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。

　2、质保期结束后，乙方为空调使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式，由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。

　第七条 因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。

　第八条 解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。

　第九条 本合同自双方签字盖章之日起生效。

　第十条 由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。

　第十一条 本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　第十二条 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

　第十三条 合同附件为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　合同附件：

　附件一：中央空调安装施工项目确认表

　附件二：中央空调安装施工内容和做法一览表

　附件三：中央空调安装施工材料明细表

　附件三：中央空调安装施工报价表

　附件四：甲方确认的安装施工设计图

　附件五：中央空调安装施工变更单（表）

　附件六：中央空调安装施工增（减）单（表）

　附件七：中央空调安装施工进场材料（设备）验收单（表）

　附件八：中央空调安装施工隐蔽工程验收单（表）

　附件九：中央空调安装施工竣工验收单（表）

　发包方（甲方）： 承包方（乙方）：

　地址： 地址：

　邮编： 邮编：

　代表人： 代表人：

　电话： 电话

　传真： 传真：

空调安装合同3

　甲方：（以下简称甲方）

　乙方：（以下简称乙方）

　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的`规定，双方在平等、自愿、友好协商一致的基础上，就竹溪县供电局中央空调工程安装购有关事宜，达成如下协议：

　一、工程范围：竹溪县供电局中央空调设备购、施工安装、调试。

　二、工程要求：按照甲方与业主签定的中央空调合同的安装要求，按照确定的设计方案将中央空调以及末端等系统配置安装到位。

　三、工程造价及费用支付：

　1、本工程总造价为___人民币：以上价格不包含主机基础，主机电源，主管道的钢架的使用费。

　2、本协议签定后三日内甲方支付乙方工程全款，乙方进场施工。

　3、乙方银行账户：

　四、工程质量：

　1、乙方必须严格按照甲方要求工期进度施工，若因工期逾期交工造成甲方损失，损失由乙方全额承担。

　2、乙方使用的材料必须符合国家标准，对每批安装材料均由甲方技术人员抽查验收，对不符合要求的材料，甲方有权要求乙方更换，且由此带来的工程延误等损失由乙方自行承担。

　3、乙方必须按照安装规范以及工艺要求施工，对安装过程中的安装质量和工艺，甲方技术人员有权进行检查，对不符合要求的，乙方必须无条件整改并自行承担一切误工等损失。

　五、设备及工程报价一览表

　六、售后承诺

　1、系统保修：安装工程保修期为2年，保修起始时间为工程完工验收之日起开始计算。保修期内因安装质量导致故障，由乙方免费维修。若因甲方操作不当或设备运行环境导致的故障，乙方不承担免费维修。保修期过后。甲、乙方可另行协商，维护事宜。

　2、设备自出厂之日起保修2年，若因甲方操作不当或设备运行环境导致的故障，乙方不承担免费维修。保修期过后。甲、乙方可另行协商，维护事宜。

　七、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，协商不成的，可向当地人民法院诉讼解决。

　八、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效！

　甲方： 乙方：

　法人代表： 法人代表：

　委托代理人： 委托代理人：

　___年___月___日 ___年___月___日

空调安装合同4

　发包方（甲方）：代表人：

　承包方（乙方）：负责人：

　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据《民法典》，本着平等互利的原则，为明确双方的权利义务，结合本工程的具体情况，甲乙双方达成如下协议：

　一、工程概况

　1、工程名称：

　2、工程地点：

　3、工作内容：

　4、承包方式：

　二、产品的安装、调试

　1、 乙方负责分管式空调设备的安装、调试。甲乙双方商定：

　（1）________年____月____日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工；

　（2）________年____月____日之前，完成前期隐蔽工程施工并验收；

　（3）________年____月____日之前，完成设备安装及系统的调试运转；全部分管式空调工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。

　2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及甲方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方负责日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意。

　三、双方责任

　1、甲方责任

　（1）甲方应及时将设备、材料送至工地施工现场，以免延误工期。

　（2）派人到施工工地现场与建设方及其它各施工工种进行协调；以及施工图纸的更改和签证。

　（3）按照协议及时拨付工程款；如未按协议拨付工款，乙方有权取必要的手段进行追款，所造成的任何后果由甲方负责。

　（4）空调主机基础由甲方根据施工图进行制作，费用由甲方负责。

　（5）受到乙方的验收通知，甲方要及时组织验收。

　2、乙方责任

　（1）严格遵守建设方的管理规定，做到安全文明施工，保证不酒后作业。

　（2）严格按照施工进度，施工质量进行施工。

　（3）乙方严格按照甲方的施工平面图及甲方要求进行施工，如有更改，甲方必须提前通知乙方，由于施工图或甲方原因所进行的更改增加的费用由甲方承担；乙方根据甲方的更改通知及费用签证单进行施工。

　四、验收

　1、乙方于工程竣工当天通知甲方验收。

　2、甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单（表）上签字盖章。

　五、付款方式

　1、合同总价款为人民币_______元。

　2、合同签订后甲方向乙方支付工程款的30%，人民币_______元作为工程预付款；进场10天后甲方向乙方支付工程总款的30%，人民币_______元作为工程进度款；室内隐蔽工程完工后甲方再向乙方支付工程总款的20%，人民币_______元，剩余工程总款的20%，人民币_______ 元，验收完毕后甲方一次性付清。

　发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

　六、工程保修期

　工程系统由乙方保修________年；所有设备保修由甲方负责，材料质量问题由甲方负责。

　七、违约责任

　1、在本合同的履行过程中，任何一方违约，致使合同不能履行或者履行出现重大瑕疵，责任方都要向守约方因此受到的所有损失。

　2、若合同履行过程中，一方要求提前解除合同，应提前一个月通知对方，并且责任方应承担对方为履行合同支付的准备金。

　八、其它约定

　1、本合同自双方签字后生效；合同一式_______份，甲乙双方各持_______份，均具同等法律效力。

　2、在履行合同过程中发生争议，双方友好协商进行解决，解决不成，均可向合同签订地、合同履行地人民法院起诉。

　甲方：地址：联系人：****：合同签订地：合同履行地：签订时间：________年____月____日

　乙方：地址：联系人：****：合同签订地：合同履行地：签订时间：________年____月____日

委托方(甲方)：____________________ 承接方(乙方)：___________________

上海市家用电器行业协会 制定

上海市工商行政管理局 监制

特别告知

一、本合同文本是根据《中华人民共和国民法典》、《上海市合同格式条款监督条例》及有关法律、法规制定的示范文本，供双方当事人约定用，签订合同前请仔细阅读。

二、安装家用中央空调系统，专业性较强，合同履约期长。为更好地维护双方当事人的合法权益，双方签订合同时应慎重，力求内容具体、全面、严密。

三、甲方如委托乙方对安装的家用中央空调系统进行安装施工前的设计，则乙方的设计方案需得到甲方的确认。

四、家用中央空调主机保修年限按设备生产企业的标准执行。

五、本合同所订付款方式，原则上按合同规定的进度和比例付款。甲、乙双方如有特殊约定，可在合同中写明。

六、本合同文本由上海家用电器行业协会制定、上海市工商行政管理局监制，任何单位和个人不得擅自翻印。

上海市家用中央空调系统安装合同

合同编号：__________________________

签订地点：__________________________

委托方(甲方)：_______________________ 承接方(乙方)：_____________________

根据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，结合家用中央空调系统安装施工的特点，经双方友好协商，就甲方委托乙方承担施工家用中央空调系统事宜，达成如下协议(包括所有协议)，以资共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：__________________________

2、工程地址：__________________________

3、甲方联系人或委托联系人：_______________

电话：_____________________________

4、甲方所提供机组

室外机：__________________________

序号___品牌___品名___型号___数量(台)___

室内机：__________________________

序号___品牌___品名___型号___数量(台)___

二、工程施工周期

自___年___月___日起至___年___月___日止，完成隐蔽工程安装验收。待装潢工程结束后，进行系统调试、竣工验收。

三、施工管理

1、乙方按照已被甲方确认的设计方案进行施工。

2、甲方在乙方施工前，将与机组相匹配的水、电源接到乙方指定安装室内外机组所需的位置。

3、甲方在乙方施工前，负责清除施工现场的障碍物，使现场具备施工条件。

4、施工图和室外机安装位置，如需得到消防、环保、物业部门认可时，由甲方负责办理，并承担相关费用。

5、乙方施工期问应遵守消防、环保、保安、物业等有关部门的规定。

四、工程造价

1、本合同安装工程总价为人民币__元。(大写)

2、因甲方原因变更设计，需增减材料，总价应相应变动。因此而造成的未计价材料、人工费等均按增减帐按实结算。具体变动价格，由双方协商后签订补充协议。

五、付款方式

1、合同签定后，甲方即支付给乙方合同总价的10％，计人民币___元。

2、材料进场，甲方即支付给乙方合同总价的40％，计人民币___元。

3、隐蔽工程验收合格，甲方即支付给乙方合同总价的40％，计人民币___元。

4、工程竣工验收合格后，甲方支付给乙方合同总价的10％，计人民币___元。

5、双方款项往来均应出具收据，工程竣工验收后乙方应开具统一交甲方。

六、工程质量及验收

1、乙方保证使用的铜管、风管材料、管材、保温材料及控制元件均附有企业的产品合格证书。

2、隐蔽工程安装完成后，甲、乙双方应办理检查与验收手续，甲、乙双方签署《隐蔽工程验收记录单》。验收时间，乙方应提前2天通知甲方，甲方应在接到通知后2天内验收。

3、甲方在装演工程结束后，应当在2天内通知乙方进行家用中央空调系统安装工程竣工验收；乙方应在接到通知后__天内组织验收。

4、竣工验收后，甲、乙双方签署《竣工验收记录单》。乙方对安装的工程实行保修，保修期1年，管道风口保修期2年，从竣工验收结束、开具之日起计算。

5、工程竣工后，乙方向甲方提供竣工图纸1份。

6、施工规范及工程竣工验收标准，按照上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会制定的相应规范进行。

七、纠纷处理方式

1、因工程质量，双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一，可向上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会申请调解，也可向市或所在区、县消费者协会投诉。

2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不能解决的，选定以下第_种方式解决(不选定的划除)：

(1)向上海仲裁委员会申请仲裁。

(2)向人民法院提起诉讼。

八、违约责任

1、由于甲方原因造成变更设计或甲方现场不具备施工条件，致使工期延误的，每延误1天，甲方应当支付误工费人民币_元给乙方。

2、由于乙方原因逾期竣工，每逾期1天，乙方应当按照甲方已累计付款额的_％支付违约金给甲方。

3、竣工验收不合格，如系乙方未按图施工或施工质量达不到《家用中央空调施工质量验收规范》的要求，乙方必须无偿返工，并承担返工所造成的损失及逾期竣工的责任；如系设计造成的原因，由甲方向设计方追究责任；如系设备原因，由甲方向设备供应方追究责任。

九、其它

1、本合同如有未尽事宜，双方可通过协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

2、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方(盖章)：_____________ 乙方(盖章)：______________

地址：__________________ 地址：___________________

电话：__________________ 电话：___________________

日期： _____年____月____日